单选题下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（　）。A 建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

题目
单选题
下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（　）。
A

建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期

B

承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

C

建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

D

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

相似考题

1.下列关于竣工日期的表述中，符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》规定的有（ ）。A．工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期B．工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请 发包人验收的日期C．竣工验收中有质量争议需要鉴定，若鉴定合格，以出具鉴定合格报告的日期为 实际竣工日期D．承包人提交了竣工验收报告而发包人拖延验收的，若验收合格，以承包人提交 竣工验收报告之日为竣工日期E．建设工程未经竣工验收而发包人擅自占用的，以转移占有之日为竣工日期

2.下列关于竣工日期相关说法有误的一项是( )A、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B、竣工日期可以分为合同中约定的竣工日期和实际竣工日期C、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。D、约定的竣工日期是指承包人全面、适当履行了施工承包合同时的日期

3.下列关于竣工日期的说法有误的一项是()。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.竣工日期可以分为合同中约定的竣工日期和实际竣工日期C.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期D.约定的竣工日期是指承包人全面、适当履行了施工承包合同时的日期

4.下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（）A建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期B 承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期D 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

更多“下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（　）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于竣工日期的说法中，正确的是（）。

    A.竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
    B.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期
    C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期
    D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

    答案：A
    解析：
    当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

  • 第2题：

    下列选项中，不属于工程竣工结算的是（　）。

    A.单位工程竣工结算
    B.单项工程竣工结算
    C.建设项目竣工总结算
    D.分项工程竣工结算

    答案：D
    解析：
    本题考查的是安装工程工程量清单计价。工程竣工结算不以分项工程做为结算对象。工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。

  • 第3题：

    下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。

    A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
    B.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期
    C.承包人提交竣工验收报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
    D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期

    答案：B
    解析：
    2020版教材P132 / 2019版教材P131
    该题主要考察的是：建设工程合同关于竣工日期的规定2004年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

  • 第4题：

    下列选项中，属于竣工工程项目表的基本内容的是（）。

    • A、竣工工程名称
    • B、竣工工程验收报告
    • C、竣工工程位置
    • D、竣工工程结构
    • E、竣工工程面积

    正确答案:A,C,D,E

  • 第5题：

    根据合同法律制度的规定，建设工程合同当事人对工程实际竣工日期有争议时，下列处理规则中，正确的是（）。

    • A、工程竣工验收合格的，以工程转移占有之日为竣工日期
    • B、承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
    • C、工程未经竣工验收，发包人擅自使用的.以工程封顶之日为竣工日期
    • D、工程未经竣工验收，发包人擅自使用的.以开始使用之日为竣工日期

    正确答案:B

  • 第6题：

    下列选项中，不属于竣工工程项目表的基本内容的是（）。

    • A、竣工工程名称
    • B、竣工工程验收报告
    • C、竣工工程位置
    • D、竣工工程结构

    正确答案:B

  • 第7题：

    根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于合同工期，下列选项错误的是（）。

    • A、工期是在协议书中约定，按照总日历天数（不包括法定节假日）计算的承包天数
    • B、工程竣工验收通过，实际竣工验收日期为承包人送交竣工验收报告的日期
    • C、工程按发包人要求修改后通过验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期
    • D、工期包括开工日期和竣工日期

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是(    )。
    A

    承包人提交竣工验收报告之日为实际竣工日期

    B

    承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

    C

    建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

    D

    建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（　）。
    A

    建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期

    B

    承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

    C

    建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

    D

    建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期


    正确答案： D
    解析： 本题考核的是有关竣工日期争议问题的解决。建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间，实际竣工日期为承包人提交验收报告之日。因此，选项A的说法是错误的。

  • 第10题：

    多选题
    下列关于建设工程施工合同上的竣工与验收的表述中，符合合同法律制度规定的有（　）
    A

    建设工程未经竣工验收合格，不得交付使用

    B

    建设工程经竣工验收合格的，以建设工程转移占有之日为竣工日期

    C

    建设工程未经竣工验收，发包人即擅自使用的，以发包人开始使用之日为竣工日期

    D

    承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以提交验收报告之日为竣工日期


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据合同法律制度的规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，下列表述中，不正确的是（）。
    A

    建设工程经验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

    B

    承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

    C

    承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期

    D

    建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期


    正确答案： A
    解析： 选项BC:承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

  • 第12题：

    单选题
    工程竣工日期是指（）。
    A

    竣工验收合格日期

    B

    承包商送交竣工验收资料的日期

    C

    工程交付发包方日期

    D

    竣工结算日期


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于 FIDIC 合同条款中，关于竣工验收阶段合同管理的表述，正确的是（　）。

    A.承包商应提前 14 天将某一确定的竣工检验日期通知工程师
    B.工程师应在收到承包商报送资料后的 14 天内进行竣工检验
    C.工程师应在承包商所确定的竣工检验日期后 14 天内进行竣工检验
    D.工程师应在承包商确定竣工检验日期事宜后 21 天内进行竣工检验

    答案：C
    解析：
    本题考查的是1999年版FIDIC施工合同条件的主要内容。承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前21天将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已准备好进行竣工检验。工程师应指示在该日期后14天内的某日进行。

  • 第14题：

    有关工程竣工日期的确定错误的是（）。

    A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
    B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
    C.建设工程未经竣工验收的，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
    D.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定合格之日为竣工日期

    答案：D
    解析：
    2019新版教材P112页
    2014年10月发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第15条规定，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

  • 第15题：

    下列选项中，有关工程竣工日期的错误表述是（ ）。
    A.建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定日期为竣工日期
    B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的,以承包人提笨验收报告，日为竣工日期
    C.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
    D.建设工程未经羧工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期


    答案：A
    解析：
    根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：①建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；②承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；③建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。第十五条规定，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。

  • 第16题：

    下列选项中，（）不属于招标文件的主要内容。

    • A、工程项目资金来源
    • B、工程综合说明
    • C、工程价款结算方式
    • D、开、竣工及交付使用日期

    正确答案:A

  • 第17题：

    工程竣工日期是指（）。

    • A、竣工验收合格日期
    • B、承包商送交竣工验收资料的日期
    • C、工程交付发包方日期
    • D、竣工结算日期

    正确答案:A

  • 第18题：

    下列选项中，属于建设单位办理工程竣工验收备案应提交的竣工验收报告的内容有（）。

    • A、工程报建日期
    • B、施工许可证号
    • C、施工图设计文件审查意见
    • D、工程竣工验收备案表
    • E、验收人员签署的竣工验收原始文件

    正确答案:A,B,C,E

  • 第19题：

    在工程建设过程中，关于工期的说法中正确的是（）。

    • A、工期是指从基准日期到实际竣工日期之间的时间
    • B、工期是指从基准日起到工程接收书中竣工日期之间的时间
    • C、工期是指从开工通知中的开工日期到实际竣工日期之间的时间
    • D、工期是指从开工通知中开工日期到工程接受书中竣工日期之间的时间

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    下列选项中，不属于工程竣工文件的是（）。
    A

    工程竣工图

    B

    竣工报告

    C

    竣工验收证明书

    D

    工程质量保修书


    正确答案： C
    解析： 工程竣工文件包括：竣工报告、竣工验收证明书和工程质量保修书。

  • 第21题：

    多选题
    下列关于竣工日期的表述中，符合《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题解释》规定的有（）。
    A

    工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期

    B

    工程按发包人要求修改后通过竣工验收的实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的口期

    C

    竣工验收中有质量争议需要鉴定，若鉴定合格以出具鉴定合格报告的日期为实际竣工日期

    D

    承包人提交了竣工验收报告而发包人拖延验收的，若验收合格，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期

    E

    建设工程未经竣工验收而发包人擅自占用的，以转移占有之日为竣工日期


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列选项中，（）不属于招标文件的主要内容。
    A

    工程项目资金来源

    B

    工程综合说明

    C

    工程价款结算方式

    D

    开、竣工及交付使用日期


    正确答案： D
    解析： 工程项目资金来源不属于招标文件的主要内容。

  • 第23题：

    单选题
    根据合同法律制度的规定，建设工程合同当事人对工程实际竣工日期有争议时，下列处理规则中，正确的是（）。
    A

    承包人已提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期

    B

    工程未经竣工验收发包人擅自使用的，以工程封顶之日为竣工日期

    C

    工程竣工验收合格的，以工程转移占有之日为竣工日期

    D

    工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以开始使用之日为竣工日期


    正确答案： C
    解析： 本题考核建设工程的竣工。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

  • 第24题：

    多选题
    下列关于竣工日期的说法中，正确的有()。
    A

    建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

    B

    建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

    C

    发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

    D

    建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期

    E

    建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

相关内容